Договор подряда со спецификацией образец
Образец спецификации к договору подряда образец в ворде — Сфера закона
Договор подряда – это документ, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить работы по заданию другой стороны (заказчика) и сдать их результаты в установленные сроки.
Наиболее распространенным является договор строительного подряда, но он также используется и в других сферах, включая проектно-изыскательные, конструкторские, технологические работы, IT, финансовые услуги, бытовые услуги и т. д.
Заказчик имеет право заключить договор подряда с физическим лицом или с юридическим лицом.
Если иное не установлено условиями договора, подрядчику разрешается привлечь для выполнения своих работ стороннее лицо и заключить с ним договор субподряда, выступая в роли генерального подрядчика.
Приемка работ по договорам подряда и субподряда подтверждается составлением акта сдачи-приемки выполненных работ.
Как заполнять договор подряда?
В договор подряда вносятся следующие обязательные сведения:
- Дата и город заключения договора.
- Сведения о заказчике и подрядчике: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Для юридических лиц указываются их реквизиты, а также сведения о том, кто и на каком основании действует от их лица.
- Предмет договора с указанием работ, которые обязан выполнить подрядчик, сроков и порядка их сдачи, стоимости.
- Порядок оплаты выполненных работ.
- Информацию о сроках действия договора.
- Прочие важные сведения по сути договора.
- Реквизиты и подписи (печати) сторон.
Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?
С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.
Начать использовать КУБ прямо сейчас
14 дней БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП
Образец бланка договора на подрядные работы 2018 года
Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора подряда на выполнение работ и оказание услуг, действующий в 2018 году:
- Бланк договора подряда 2018 года в Word.
- Бланк договора подряда 2018 года в PDF.
Станьте пользователем сервиса КУБ, и вам больше не придется заполнять договоры на подрядные работы и другие документы вручную – система будет делать это в автоматическом режиме.
Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?
С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.
Начать использовать КУБ прямо сейчас
14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП
узнайте больше про куб сейчас
Автоматизация
выставления счета
Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН
Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу
Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета
Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета
Выгоды
Подготовка счета за 20 секунд
Отсутствие ошибок в счетах
Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес
Увеличение скорости оплаты счетов
Автоматизация
отправки счета
Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет
Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет
Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании
Отправка счета на e-mail покупателя
Выгоды
Отправка счета в 2 клика
Красивые и профессиональные счета
Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона
Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой
почему куб удобнее
Удобное выставление счетов онлайн
Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю
Контроль задолженности по каждому покупателю
Управленческая отчетность
Упорядоченное хранение всех ваших документов
Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера
Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?
С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.
Начать использовать КУБ прямо сейчас
14 дней БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП
Нужна помощь по заполнению документов или консультация?
Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов
(1 , 5,00
Источник: https://zakjur.online/obrazec-specifikacii-k-dogovoru-podrjada-obrazec-v-vorde.html
Спецификация к договору подряда в 2020 году — образец, на выполнение работ, ремонт нежилого помещения
Договор подряда должен строго соответствовать установленным законодательным нормам. В противном случае у сторон могут возникнуть трудности, разрешение которых будет возможно только в судебном порядке.
Поэтому важно правильно составить не только сам договор, но и спецификацию к нему.
Что это такое
Договор подряда представляет собой сделку, направленную на регламентацию отношений между заказчиком и исполнителем, в соответствии с которой заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить определённую работу за оговоренную сумму вознаграждения.
Подряд считается гражданско-правовым договором, соответственно, в результате его заключения у сторон возникают определённые права и обязанности.
В тексте договора должны быть отражены реальные права и обязанности сторон. В некоторых случаях договор может быть заключен и в устном порядке, однако более надёжным будет вариант текстового формата.
[attention type=green]Договор должен не только содержать все необходимые условия, но и соответствовать прочим требованиям, например, наличию спецификации к договору.
[/attention]
Спецификация является приложением, которое определяет основные признаки предмета договора.
Важные понятия
| Договор подряда | Сделка, направленная на выполнение исполнителем работы в пользу заказчика. При этом заказчик обязуется заплатить за выполнение данной работы оговоренную сумму денежных средств, которые являются вознаграждением |
| Существенные условия договора | Это те моменты, при отсутствии которых договор не может считаться заключенным. Законодательство содержит существенные условия каждого типа договора |
| Спецификация | Приложение к договору, которое определяет основные признаки предмета договора. Например, при выполнении строительных работ спецификация перечисляет конкретный объём действий, которые должен выполнить заказчик |
| Залог | Это один из способов обеспечения договора, который заключается в предоставлении одной из сторон имущества в качестве обеспечения выполнения ей своих обязанностей |
| НДС (налог на добавленную стоимость) | Косвенный налог, который рассчитывается на любой стадии правоотношений при возникновении дополнительной стоимости товаров или услуг |
| Приложение к договору | Документ, который является часть договора, но выделен в качестве отдельного документа. Это может быть спецификация, график платежей или иная бумага |
Какова ее роль
Спецификация является приложением к договору подряда. Её основное назначение заключается в точном определении полного объёма работ, подлежащих исполнению.
Законодатель не установил единой формы документа, поэтому оформлена может быть спецификация к договору подряда в excel, образец может быть составлен в word и ином другом текстовом редакторе.
Существует два типа спецификаций, применяемых к договорам подряда:
| Добровольная | Составляется по воле сторон в случаях, когда работы не обладают сложными признаками, например, такой может быть спецификация к договору подряда на ремонт квартиры или к иному договору бытового подряда |
| Обязательная | Составляется в некоторых, установленных законодателем случаях. Например, это может быть договор строительного подряда |
По сути, спецификация является документом, который определяет объем работ, состав и прочие особенности.
Законодательная база
Правовое регулирование договора подряда осуществляется на основании договора Гражданского кодекса РФ, а именно – главой 37, которая полностью уделена данному институту.
Она устанавливает основные правила заключения такого договора, его существенные условия и особенности.
Важное значение будут иметь различные подзаконные акты, например, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства» и другие.
Они разъясняют вопросы, которые не нашли прямого отражения в законах и заполняют существующие пробелы.
: спецификация к контракту
В случае возникновения спорной ситуации, разрешение которой может быть произведено только в судебном порядке рекомендуется обратить внимание на нормы процессуального права, а именно Гражданско-Процессуальный кодекс и Арбитражный Процессуальный кодекс.
Также важное значение будет иметь судебная практика, которая позволит лучше подготовиться к процессу и определить, насколько ситуация перспективна.
Форма спецификации к договору подряда
Спецификация к договору подряда будет обладать юридической силой лишь в случае, когда оформлена должным образом.
Однако единой формы законодатель не утвердил, поэтому составлена она может быть практически как угодно, главное, чтобы отражала все важные моменты.
По сути, под спецификацией понимается акт, отражающий как качественные, так и количественные характеристики предмета договора подряда.Составлена она должна быть в той же форме, что и сам договор, то есть в письменном виде. Бланк спецификации к договору можно скачать здесь.
документа
Если речь идёт о добровольной спецификации, она должна содержать вид работы, которая подлежит выполнению, дату её выполнения и контрагента, который должен провести работы.
Прочие сведения указываются на добровольной основе. В случае заключения обязательной спецификации, в ней также указываются следующие сведения:
- Норме позиции, то есть определённой работы, которая должна быть выполнена.
- Наименование позиции.
- Обозначение объекта работ.
- Количественная характеристика.
- Качественная характеристика.
- Примечания по каждому пункту.
В спецификации должно быть указано, приложением к какому договору она является.
Образец заполнения
Как правило, спецификация выглядит следующим образом:
- Номер приложения, присвоенный данной спецификации.
- Указание на принадлежность определённому договору.
- Указание на номер технического задания.
- Наименование документа (спецификация к договору подряда).
- Качественно-количественные характеристики (номер позиции, наименование, стоимость с НДС, срок, сумма и так далее).
- Общая сумма.
- Реквизиты сторон (исполнителя и заказчика).
- Подписи и печати (в случае их наличия) сторон.
Фактически, спецификация должна содержать полный перечень количественных и качественных характеристик выполнения работ.
На выполнение работ
Наиболее распространённый вариант договора подряда – договор на выполнение работ в бытовой деятельности, то есть простой бытовой подряд.
Спецификация к такому договору не требуется в обязательном порядке, то есть является добровольной.
Теоретически, стороны вправе её составить и заключить, но её отсутствие не будет иметь никаких негативных последствий. Такой договор, по своей природе, близок к простому договору на оказание услуг.
Одна сторона также поручает другой выполнить определённые действия, за что обязуется выплатить оговоренное вознаграждение в порядке и на условиях договорных отношений.
Ремонт нежилого помещения
Оформление договора на ремонт нежилого помещения может быть произведено как посредством договора бытового подряда, так и договора подряда между субъектами предпринимательства.
Всё зависит от назначения помещения и фактического статуса сторон сделки. Договор в любой случае должен содержать примерное те же параметры.
При этом спецификация к договору бытового подряда составляется на добровольной основе, а к договору, заключенному между предпринимателями имеет обязательный характер.
Строительного
К договору строительного подряда выдвигаются свои требования. Так, спецификация в данном случае считается обязательным документом, который заключается в письменной форме.
Требования к спецификация определены в некоторых ГОСТах, а также иных подзаконных актах. Спецификация должна содержать таблицу, в которой присутствуют следующие столбцы:
- Номер позиции.
- Наименование объекта и его обозначение.
- Количество.
- Масса.
- Примечания сторон.
Договор строительного подряда может содержать сразу несколько спецификаций, каждая из которых определяет свою часть сделки (список материалов, установление некоторых решений по работам и так далее).
Производство мебели (изготовление)
Производство некоторых товаров также может быть оформлено посредством заключения договора подряда.
Например, это будет мебель, получается, что одна сторона (заказчик) поручает другой стороне (исполнителю) выполнить определённые работы, направленные на производство или изготовление мебели.
Точный объём работ, необходимые материалы и иные характеристики определяются в спецификации.
Пример спецификации
В спецификации, которая является обязательной (например, при строительном подряде) обязательно содержится таблица с указанием всех качественных и количественных характеристик договора.
Фактически, пример состоит из наименования документа, его даты и таблицы, в заключении чего ставятся подписи сторон.
Спецификация к договору подряда необходима с целью определения тех характеристик договора, которые не могут быть указаны в тексте самой сделки.
Она может быть добровольной (то есть составляется только по воле сторон), а может быть обязательной (устанавливается для определённых типов договоров подряда) и должна содержать все необходимые, законодательно установленные требования.
Внимание!
- В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
- Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!
ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.
Источник: http://yurday.ru/specifikacija-k-dogovoru-podrjada/
Как составить спецификацию к госконтракту
Спецификация к договору — это, по 44-ФЗ, неотъемлемая часть госконтракта. Подготовить ее нужно одновременно со всей документацией по закупке.
Он содержит такие существенные условия, как наименование и количество продукции и ее стоимость, включая цену за единицу. Таким образом, этот документ раскрывает заключенное между заказчиком и поставщиком соглашение о предмете и цене.
В законе о контрактной системе не говорится, что такое спецификация к госконтракту. Но ч. 4 ст. 93 обязывает заказчиков включать в контракт расчет и обоснование его цены при осуществлении закупок у единственного поставщика.
Когда составлять
Заказчик прикладывает бланк к проекту контракта при проведении закупок. На этом этапе его разрешено предоставить в виде пустой таблицы или перечислить наименования планируемых к закупке товаров или услуг. Эти документы вместе с тендерной документацией и извещением о процедуре требуется разместить в ЕИС.
В процессе проведения закупочной процедуры определяется окончательная цена госконтракта.
Если это электронный аукцион, то не позднее 5 дней после опубликования протокола проведения торгов заказчик направляет контракт без своей подписи, но с указанием конкретных показателей продукции в соответствии с заявкой победителя (ч. 2 ст.
70 № 44-ФЗ). У поставщика есть 5 дней, чтобы подписать уже заполненную бумагу, предоставить обеспечение и другие документы при необходимости (ч. 3 ст. 70 № 44-ФЗ).А вот после размещения в ЕИС протокола проведения конкурса поставщик в течение 10 дней обязан направить покупателю заполненное соглашение с обеспечением. Тот в срок, не превышающий 10 дней, ставит на документе свою подпись (ч. 3 и 7 ст. 54 № 44-ФЗ).
Заказчик вправе установить в проекте контракта положение о том, что победитель обязан предоставить разбивку по ценам на товары после заключения соглашения. Госзаказчик в течение 3 рабочих дней размещает сведения о сделке в реестре контрактов с указанием цены за каждую единицу продукции.
Если госконтракт заключается на услуги, то пример спецификации на услуги выглядит, например, так:
Кто составляет
Предполагаем, что в первом случае спецификацию к контракту по 44-ФЗ на поставку товара заполнит заказчик, а во втором — поставщик. Но закон все-таки не приписывает эту обязанность кому-либо конкретному. Как показывает практика, рассматриваемую бумагу чаще всего заполняет именно участник вне зависимости от вида торгов.
Как заполнять
Правила составления не определены в законодательстве. Если она составляется к контракту на поставку, выделяют пункты:
- Порядковый номер.
- Наименование товара, работы или услуги.
- Технические характеристики.
- Количество.
- Единица измерения.
- Цена за единицу.
- Общая стоимость по каждой позиции.
- Итоговая сумма.
Форма спецификации к договору оказания услуг имеет аналогичный вид, только количество заменяют на объем. Дополнительно прописывают график исполнения.
Подобные документы обязательно подписываются всеми сторонами сделки и составляются в том же количестве экземпляров, что и контракт.
Образец спецификации к госконтракту по 44-ФЗ
| № 123-45ЭАОКПД2: 32.99.53.130 | Электронный аукцион | Приложение № 1к гражданско-правовому договору№ 123-45ЭА от 09 декабря 2020 года |
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
| Антистеплер № 10 | Китай | Штука | 2 | 24,00 | Без НДС | 48,00 |
| Батарейки АА, 6 Штука/упак. | Китай | Упаковка | 20 | 231,00 | Без НДС | 4620,00 |
| Батарейки ААА, 6 Штука/упак. | Россия | Упаковка | 10 | 244,00 | Без НДС | 2440,00 |
| Блок-кубик запасной 9×9×9 цветной | Россия | Штука | 7 | 181,00 | Без НДС | 1267,00 |
| Блоки для записей 90×90×90 белый непроклеенный | Россия | Штука | 5 | 152,00 | Без НДС | 760,00 |
| Блокнот А5, 60 л, клетка | Россия | Штука | 12 | 46,00 | Без НДС | 552,00 |
| Блокнот А6, 60 л | Россия | Штука | 2 | 31,00 | Без НДС | 62,00 |
| Брелоки для ключей 15×30мм, 12 Штука/упак., красные | Китай | Упаковка | 6 | 70,00 | Без НДС | 420,00 |
| Бумага 4А, 100 л, 5 цветов | Россия | Пачка | 2 | 189,00 | Без НДС | 378,00 |
| Дырокол | Китай | Штука | 3 | 235,00 | Без НДС | 705,00 |
| Датер | Чешская республика | Штука | 2 | 380,00 | Без НДС | 760,00 |
| Ежедневник А6,176 л, недатированный | Россия | Штука | 2 | 279,00 | Без НДС | 558,00 |
| Ежедневник А6, 65 л, синий датированный | Китай | Штука | 1 | 314,00 | Без НДС | 314,00 |
| Ежедневник А5, 176 л, датированный | Китай | Штука | 1 | 401,00 | Без НДС | 401,00 |
| Ежедневник А5, 176 л, недатированный | Россия | Штука | 3 | 387,00 | Без НДС | 1161,00 |
| Зажимы для бумаг 12 Штука/упак. | Китай | Упаковка | 5 | 59,00 | Без НДС | 295,00 |
| … | ||||||
| Точилка для карандашей | Китай | Штука | 7 | 11,00 | Без НДС | 77,00 |
| Итого | 115 000,00 |
Итого: 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
| _______________ (И.И. Иванов) | ____________ (П.П. Петров) |
| ЭЦП | ЭЦП |
Источник: https://goscontract.info/kontrakt/kak-sostavit-spetsifikatsiyu-k-dogovoru
Договор подряда — Типовой договор подряда
г. ________________ «___»__________ 20__ г.
_______________________________________________________________,
(наименование предприятия, выполняющего работу)
именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________
____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________,
(Устава, положения)
с одной стороны, и _________________________________________________,
(наименование предприятия-заказчика)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________
____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________,
(Устава, положения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по
заданию Заказчика __________________________________________________,
(определение работы)
сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимые для выполнения работы по договору подряда, указанные в Приложении Nо. 1 к настоящему договору.
1.3. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
1.4. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.
1.5. Срок действия настоящего договора:
- начальный срок ________________________________________________;
- конечный срок _________________________________________________.
Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в Приложении Nо. 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.
2. Цена работы. Порядок расчетов по договору
2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение Nо. 3 к настоящему договору) и составляет ___________________________________
____________________________________________________________________.
Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.
2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _________________________ в течение ___________ дней после подписания настоящего Договора. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или досрочно с согласия Заказчика.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Подрядчик:
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего договора несет сторона, допустившая просрочку.
3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.
4 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или не примет других мер для устранения обстоятельств, грозящих годности результату работы, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.
Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 1.2 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.
3.7. Заказчик вправе:
- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;
- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3.8. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.
При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в п. 1.2 договора цены работы.
3.9. Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.
3.10. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4. Приемка работы
4.
1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки (Приложение Nо. 4 к настоящему договору), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, — обе Стороны поровну.
4.6.
При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы (результата работы) Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.
4.7. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, оборудования или иного имущества, Подрядчик вправе требовать оплаты выполненной им работы.
4.8.
При неисполнении Заказчиком уплатить установленную настоящим договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст. 359, 360 ГК РФ), а также принадлежащих Заказчику оборудования, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.
5. Ответственность Подрядчика за ненадлежащее качество работы
5.1. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
5.2. Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
5.3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
5.4. Освобождение Подрядчика по настоящему договору подряда от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если Заказчик докажет, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре применяются нормы действующего гражданского законодательства.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в ____ экземплярах.
6.3. Адреса Сторон и их банковские реквизиты:
Заказчик: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подрядчик: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подписи сторон:
Заказчик Подрядчик
____________________ ______________________
М.П. М.П.
Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0-4/
Договор подряда со спецификацией образец
Интеллектуальная собственность
Договор поставки продукции и спецификация
Цена товара в спецификации приводится с учетом НДС-18%. 1.3. Спецификация являются неотъемлемой частью настоящего договора. 1.4. В целях надлежащего исполнения налоговых обязательств по настоящему договору каждая из сторон обязуется представить противной стороне связи копии следующих документов:
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ.
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице
1.5.
Указанные в п. 1.4 настоящего договора документы являются его неотъемлемой частью. 1.6. Копии договора и документов имеют статус юридической силы до получения заверенных подписью директора и печатью организации документов по почте. 2.1. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТам и ТУ завода-изготовителя.
Формирование спецификации к договору подряда в 2020 году
При этом заказчик обязуется заплатить за выполнение данной работы оговоренную сумму денежных средств, которые являются вознаграждением Существенные условия договора Это те моменты, при отсутствии которых договор не может считаться заключенным.
Законодательство содержит существенные условия каждого типа договора Спецификация Приложение к договору, которое определяет основные признаки предмета договора.
Например, при выполнении строительных работ спецификация перечисляет конкретный объём действий, которые должен выполнить заказчик Залог Это один из способов обеспечения договора, который заключается в предоставлении одной из сторон имущества в качестве обеспечения выполнения ей своих обязанностей НДС (налог на добавленную стоимость) Косвенный налог, который рассчитывается на любой стадии правоотношений при возникновении дополнительной стоимости товаров или услуг Приложение к договору Документ, который является часть договора, но выделен в качестве отдельного документа.
Образец спецификации к договору подряда образец в ворде
Однако единой формы законодатель не утвердил, поэтому составлена она может быть практически как угодно, главное, чтобы отражала все важные моменты.
По сути, под спецификацией понимается акт, отражающий как качественные, так и количественные характеристики предмета договора подряда. Составлена она должна быть в той же форме, что и сам договор, то есть в письменном виде.
Бланк спецификации к договору можно скачать здесь.
документа Если речь идёт о добровольной спецификации, она должна содержать вид работы, которая подлежит выполнению, дату её выполнения и контрагента, который должен провести работы.
Прочие сведения указываются на добровольной основе.
[attention type=green]Договор должен не только содержать все необходимые условия, но и соответствовать прочим требованиям, например, наличию спецификации к договору.
[/attention]
Спецификация является приложением, которое определяет основные признаки предмета договора.
Спецификация к договору подряда на выполнение работ
Спецификация позволяет уточнить и конкретизировать услуги, указанные в договоре. Спецификация работ (Приложение к Договору подряда)
- Заказчик – лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее, приобретающее отделочные работы.
- Подрядчик – лицо (физическое или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель), выполняющее работы.
Спецификация работ (Приложение к подряда) Ситуация, при которой применим документ работ: Вы планируете заключить подряда и Вам необходимо определить условие о предмете договора, т.е.
, именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в, дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующ на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем. к Письменным приложением к поставки, составляемым
Типовой договор подряда
.2.1.2. Оборудование: . 2.1.3. Документацию: .2.2.
Подрядчик обязуется:2.2.1. Приступить к работе не позднее и закончить создание Объекта работ к .2.2.2. Следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ.2.2.3.
Использовать в ходе создания Объекта работ материалы соответствующего качества.2.2.4. Не реже одного раза в информировать Заказчика о ходе выполнения работ.2.2.5.
Использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в соответствии с его техническим назначением.2.2.6.
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика.2.2.10.
Образец договора поставки товара в соответствие со спецификацией, заключаемый между юридическими лицами
Датой оплаты Товара считается дата поступления суммы на расчетный счет Поставщика.2.2. Стороны вправе определить иную форму расчетов за поставляемый товар при заключении дополнительного соглашения.3.1.
Право собственности и риски случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Поставщиком Покупателю и подписания накладной со стороны Покупателя.3.2. Отгрузка товара Покупателю происходит после полной оплаты данного товара, в течении рабочих дней, после изготовления оборудования.
Качество и комплектность поставляемого оборудования должно соответствовать стандартам,
Спецификация на поставку товара
И здесь на помощь приходит специальное приложение к договору – спецификация.
Спецификация также составляется в письменном виде и дает полное представление о перечне товаров или материалов, их единице измерении, количестве, сортности, виде, назначении, а также прочих характеристиках и особенностях.
Каждый раз, после подписания его сторонами, он становится еще одной неотъемлемой частью основного договора. Непосредственная обязанность по составлению документа лежит на работнике предприятия, которое является поставщиком – это может быть менеджер/руководитель отдела, в ведении которого находится договор поставки, юрисконсульт или другой сотрудник.
Договор подряда
В свою очередь, заказчик берет обязательство принять результат работы и оплатить его.
является возмездным, двусторонним и консенсуальным.Его отличие от возмездных договоров о передаче имущества в собственность или пользование заключается в том, что договор подряда вместе с регулированием процесса производительной деятельности создает определенный овеществленный результат.
: предмет и форма договораПредметом договора подряда считается не только сама работа, но и ее овеществленный результат.
Согласно пункту I статьи 703 ГК РФ в приблизительный перечень работ, которые могут выполняться по договору подряда, входят: изготовление новой вещи (например, строительство моста), переработка (пошив форменной одежды из ткани) или обработка вещи (химчистка одежды), а также выполнение других работ с обязательной передачей заказчику их результата.
Результат данной работы должен быть индивидуально определен и материально осязаем.
Как составить спецификацию к госконтракту
В процессе проведения закупочной процедуры определяется окончательная цена госконтракта. Если это был электронный аукцион, то не позднее 5 дней после опубликования протокола проведения торгов заказчик должен направить контракт без своей подписи, но с указанием конкретных показателей продукции в соответствии с заявкой победителя (ч.
Последний также в срок, не превышающий 10 дней, ставит на документе свою подпись (ч.
Источник: http://kupyury.ru/dogovor-podrjada-so-specifikaciej-obrazec-91042/
