+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор подряда на благоустройство территории образец

Скачать договор на благоустройство территории

Договор подряда на благоустройство территории образец

Сумма вознаграждения Исполнителя составляет 6000 (шесть тысяч) рублей. 3.2.

Заказчик обязан оплатить услугу Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуги по настоящему Договору в полном объеме путем передачи наличных денежных средств Исполнителю в равных долях (со следующим распределением долей: 1000 (одна тысяча) рублей ежемесячно после подписания акта о проделанной работе).

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в Федерации.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 4.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

Форма: Договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории — скачать шаблон (образец) текста бесплатно. Договор на озеленение территории (примерная форма)

Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых работ по мере поступления бюджетных средств.

Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

3.2. Подрядчик не несет ответственности за качество документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.

3.3. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику.

Договор на благоустройство территории

Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с утвержденным Графиком производства и финансирования работ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

4. Права и обязанности сторон 4.1. Подрядчик обязуется: 4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно смете качественно и в срок, установленный пунктом 2.

3 настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ материалы, строительное оборудование и технику. 4.1.2.

Известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору и о готовности к сдаче объекта Заказчику.

4.1.3.

Договор на благоустройство территории (земельного участка): образец

Каждому собственнику земельного участка хочется, чтобы его территория была как можно более благоустроенной, но не у каждого получается осуществить эту мечту своими силами. Образец договора на благоустройство территории иногда разыскивается собственниками земельного участка, желающими адаптировать их под свои нужды.

Не существует универсального перечня работ по благоустройству, в отношении каждого земельного участка необходимые работы определяются индивидуально.

Чтобы в дальнейшем, при приемки результата работ, минимизировать риски недовольства сторон от исполнения взаимных обязанностей, следует на стадии заключения определиться с тем, что именно должен включать в себя договор на благоустройство территории.

Некоторые моменты особенно актуальны именно для благоустройства — например, способ, которым будут осуществляться работы.

Если детально не указать его, то подрядчик будет вправе осуществить работы любым удобным ему способом, что не всегда приемлемо для заказчика.

Уделить особое внимание следует тому что составляет предмет договора -это то, какие работы следует провести, каков будет их объем и к какому сроку они должны быть закончены.

Важно отметить, что никакая конкретизация не будет излишней.

Вероятно также, что работы будут вестись длительный срок и по этапам, это тоже можно и нужно отразить в документах. То же касается и привлечения подрядчиком к осуществлению работ, составляющих предмет договора, сторонних лиц — субподрядчиков.

Если эта возможность будет сохранена за подрядчиком, рекомендуется обязать его согласовывать с заказчиком такое привлечение. Надлежаще прописать все эти условия на бумаге будет непростой задачей для человека, не имеющего опыта соответствующей деятельности и имеющего слабое представление о всех нюансах заключения договора подряда.

Поэтому, договор на благоустройство территории часто составляется по образцу, скачанному из Интернета.

В конце концов, для обывателя важно не то, какой договор на услуги благоустройства территории заключается, а в первую очередь важен качественный результат и защита прав в случае того, если результат не качественный.

С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:

Об утверждении типовой формы соглашения о выполнении работ по благоустройству прилегающей территории (с изменениями на 10 апреля 2020 года)

Гонтарева.(п. 5 в ред. Постановления администрации города Твери )Глава администрации города ТвериЮ.В.ТИМОФЕЕВ Приложение 1к Постановлению администрациигорода Твериот 11 декабря 2014 г. N 1667 (в ред. Постановлений администрации города Твери , )ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ г.

Тверь «__» __________ 20__ г.

Администрация ______________________ района в городе Твери, именуемая в дальнейшем «Уполномоченная организация», в лице Главы администрации _____________________ района в городе Твери _________________, действующего на основании Положения об администрации района и распоряжения Главы администрации города Твери от «__» _______ 20__ г. N _____, с одной стороны и _____________ в лице _____________________, действующей(его) на основании ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Благоустроитель», с другой стороны, вместе именуемые

Сегодня проводится акция — консультация юристов и адвокатов 0 — рублей. успейте получить ответ бесплатно→

«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на Онлайн Советник.2.

Общие положения2.1. Использование сайта http://online-sovetnik.ru Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.2.2.

В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта http://online-sovetnik.ru .2.3.

Предмет политики конфиденциальности3.1.

Настоящая Политика конфиденциальности

Договор подряда на разработку архитектурного проекта и выполнение работ по благоустройству территории

Заказчик имеет право: 2.4.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком; 2.4.2.

отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 3.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена настоящего договора составляет: ____________________ ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________руб.

(сумма цифрами и прописью) 3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

3.3. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, в течение ________ дней с момента приемки результатов работы.

Договор подряда на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории

Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении работ;– иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ;– иных обстоятельств, которые могут повлечь изменение сроков или стоимости работ.4.1.5.

Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.4.1.6.

Представить Заказчику в течение пяти дней после выполнения работдва экземпляра , подписанных со своей стороны.4.2. Подрядчик вправе:4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.4.2.2.

Требовать полной и своевременной приемки и оплаты работ Заказчиком.4.3.

sovetnik36.ru

12.3.

При выполнении настоящего договора руководствуются нормами федерального законодательства и законодательства Республики Саха (Якутия).

12.4. Внимание Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон). 12.6. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 12.7. Срок окончания настоящего договора — 201_ г.

13.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 9. АРБИТРАЖ 9.1. Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров.

Договор на озеленение территории

Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором. Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.

1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).

2.1. Цена работ, указанных в п.

п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п.

1.2.1 настоящего Договора. 2.2.

Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________. 3.1. После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.

3.2.

Договор подряда на озеленение территории

Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование. 1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).

1.7. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки: 1.7.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г. 1.7.2. Промежуточные сроки — «__»___________ ____ г.

1.7.3. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.

1.8. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон. 2.1. Цена работ, указанных в п.

п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в пп.

Договор на благоустройство территории образец

Договор подряда на благоустройство территории образец
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.3.

1.6.

Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору.

Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора.

2.1.

Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом:

2.1.1. стоимость услуг благоустройства 1 кв.м. территории составляет ___ рублей, в т.ч. НДС – 18% согласно Расчету (Приложение № 4 к настоящему Договору);

2.1.2.

Образец договора подряда на благоустройство территории

Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9.

Адреса и платежные реквизиты Сторон Заказчик: Подрядчик: Адрес: Адрес: Телефон _______, факс _______ Телефон _______, факс _______ Электронный адрес: __________ Электронный адрес: __________ ИНН _________________________ ИНН _________________________ КПП _________________________ КПП _________________________ БИК _________________________ БИК _________________________ Р/с _________________________ Р/с _________________________ К/с _________________________ К/с _________________________ Подписи Сторон: Заказчик: Подрядчик: __________________/___________ __________________/___________ М.П. М.П.

Договор на благоустройство территории образец скачать

Важно После оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме стороны подписывают акт об оказании услуг.

Акт об оказании услуги составляется Исполнителем и представляется Заказчику. Заказчик обязан рассмотреть и подписать его в течение 5 дней с момента получения.

При наличии замечаний либо претензий к оказанным Исполнителямем услугам Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг.

3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Сумма вознаграждения Исполнителя составляет 6000 (шесть тысяч) рублей.

3.2. Заказчик обязан оплатить услугу Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуги по настоящему Договору в полном объеме путем передачи наличных денежных средств Исполнителю в равных долях (со следующим распределением долей: 1000 (одна тысяча) рублей ежемесячно после подписания акта о проделанной работе).

4.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1.

Договор на благоустройство территории образец 2016 44-фз

В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.

6.
Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.

6.2.

Договор на благоустройство территории образец рб

Оказывать услуги качественно, согласно утвержденного Сторонами Сервис-плана благоустройства территории (Приложение № 5 к настоящему Договору) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

4.1.8. Осуществлять подготовку территории и высаженных на ней многолетних растений к зимнему периоду;

4.1.9.

Осуществлять сбор и погрузку мусора;

Источник: http://metkons.ru/dogovor-na-blagoustrojstvo-territorii-obrazets

Договор на работы по благоустройству территории образец

Договор подряда на благоустройство территории образец

4.1.3.

В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком. 4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. 4.1.5. Указанные документы должны быть составлены не позднее » » г.

и направлены Заказчику на утверждение.

4.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный

alishavalenko.ru

9.3.

В комплекс работ по настоящему Договору входит:- улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;- расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;- уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;- работы по озеленению объектов;- подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;- доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;- посадка деревьев и кустарников;- устройство газона;- устройство цветников;- расстановка малых форм архитектуры.

1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком. 1.3. Сметы работ и Графика выполнения работ.

Образец договора подряда на ландшафтные работы, заключаемый между юридическими лицами

Протокол об окончательной приемке частей Объекта в эксплуатацию – документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком всех своих обязательств, в объеме определенным настоящим Договором по гарантийному обслуживанию Объекта и подписанный после истечения Гарантийного периода эксплуатации Объекта (Приложение №6).1.5.

День/дни – календарный день (календарные дни), если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.1.8. Исполнительная документация – рабочая документация

Поэтому, договор на благоустройство территории часто составляется по образцу, скачанному из Интернета. Но здесь всегда следует отдавать себе отчет в рисках, связанных с тем, что соглашение это не прошло обстоятельной юридической проработки, и в случае ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом, защитить свои права может оказаться непростой задачей.

То же самое касается договора на услуги благоустройства – на самом деле, отличие его от соглашения о подряде невелико, и практического значения для обывателя, желающего единоразово облагородить территорию земельного участка, иметь не будет.

Важно При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.3. Заказчик назначает своего представителя на объекте благоустройства, который от его имени совместно с Подрядчиком

Договор на благоустройство территории образец. Договор подряда на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории.

Что включают в себя работы по благоустройству территории

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязуется: 2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п.

1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором сроки. 2.2.2. В ходе исполнения настоящего Договора руководствоваться указаниями Заказчика. 2.2.3. Оказать услуги лично без привлечения третьих лиц.

2.2. Исполнитель имеет право оказать услуги до истечения срока, установленного п. 1.2 настоящего Договора (досрочно).

2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика в письменной форме не менее чем за 10 дней, при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков. 2.4. Заказчик обязуется: 2.4.1.

Предоставить Исполнителю сведения, информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора.

Источник: http://KonsulAN.ru/dogovor-na-raboty-po-blagoustrojstvu-territorii-obrazec-34341/

Договор подряда ландшафтного дизайна озеленение благоустройство образец

Договор подряда на благоустройство территории образец

Договор подряда на разработку проекта по ландшафтному дизайну и его реализацию.

— в течение __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику воду и энергию (вариант: сырье и материалы) в следующем объеме: _________________________; — обеспечить беспрепятственный доступ работников, техники и оборудования Подрядчика к объектам; — уведомлять Подрядчика обо всех происшествиях на объектах в течение __________ с момента их возникновения.

Договор подряда на осуществление ландшафтного дизайна

В случае отсутствия такой информации у Заказчика, Подрядчик составляет план участка. Цена стоимость работ по составлению плана по соглашению сторон. 2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ на территорию объекта.

2.1.3. Оплатить работы Подрядчика. 2.1.4. Соблюдать все предписания Подрядчика после посадки.

2.1.5. Предоставить информацию об объекте и предполагаемых посадках в полном объеме.

Инфраструктура

Город • Власть • Администрации районов • Суды • Коммунальные услуги • Подростковые клубы • Общественные организации • Городские информационные сайты

Договор на ландшафтное проектирование образец 2020 год

› дата и место подписания _________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик», с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: Вариант.

_________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего(ей) на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего(ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по разработке проекта ландшафтного дизайна следующих объектов: _________________, _________________, _________________, расположенных по адресам: _________________, _________________, ____________ (далее — проект, объекты) (Приложение N 1), реализовать ее в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — предоставить Подрядчику исходные данные для разработки проекта; — предоставить Подрядчику воду и энергию (вариант: сырье и материалы); — обеспечить беспрепятственный доступ работников техники и оборудования Подрядчика к объектам; — уведомить Подрядчика о ___ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) ___ 1.2.1.

2. Цена работ. Порядок оплаты

2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.

7.2. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п.

3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

8.3. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  • Приложение №1. График выполнения работ.
  • Приложение №2. График платежей.
  • Приложение №3. «Акт приемки законченного благоустройством Объекта».
  • Приложение №4. «Акт выполненных работ за отчетный период».
  • Приложение №5. «Протокол передачи Объекта в эксплуатацию в течение гарантийного периода».
  • Приложение №6. «Протокол об окончательной приемке частей объекта в эксплуатацию».
  • Приложение №7. Смета на проведение работ и материалы.
  • Приложение №8. Акт передачи участка от Заказчика Подрядчику.
  • Приложение №9. Акт передачи участка от Подрядчика Заказчику.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.6.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

4.2.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.

4.2.4. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в п. 4.4.1 настоящего Договора, направить Подрядчику подписанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.

4.2.5. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с п. 4.4.3 дать соответствующие указания Подрядчику не позднее ________ после получения сообщения.

Нормативные документы

» » ДОГОВОР №_______________ Г.

Москва «____»_________2012 г.

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Бокет»,именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны в лице Генерального директора Петров Иван Иванович действующего на основании устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. «По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства своими силами и техническими средствами выполнить работы по благоустройству земельного участка по адресу: М.О.Ленинский район, пос.

Унивекс, участок № 12, согласно утвержденной Заказчиком сметы (Приложение №1) и иных документов (спецификации, технические условия), необходимых для выполнения работ». 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. Приступить к работам в сроки определенные договором.

2.1.2. Выполнить своими силами

Источник: https://radissonsochi.ru/ocheredi-naslednikov/5077-dogovor-podryada-landshaftnogo-dizayna-ozelenenie-blagoustroystvo-obrazec.html

Договор на озеленение территории (примерная форма)

г.________________ «___» ____________ ____ г.

(наименование или Ф.И.О.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ________________, с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: ____________, ____________, ____________, расположенных по адресам: ____________, ____________, ____________ (далее — «объекты»), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ____), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входят: — улучшение механического состава и плодородия растительного грунта; — расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; — уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; — работы по озеленению объектов; — подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников; — доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6; — посадка деревьев и кустарников; — устройство газона; — устройство цветников; — расстановка малых форм архитектуры.

1.2.

1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком. 1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со

Договор на работы по благоустройству территории образец.

Форма: Договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории — скачать шаблон (образец) текста бесплатно

Кредитное право Кредитное право Кредитное право Арест Гражданское право Автомобильное право Земельное право Семейное право Банковское право Федеральные законы Миграция Общие вопросы Трудовое право Кредитное право Наследство Уголовное право Алименты Справочные вопросы Медицинское право Недвижимость Налоговое право Военное право Финансовое право Жилищное право Кредитное право — 15.04.2020 В случае получения от Заказчика Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный Акт выполненных работ.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком. 4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.5. Договор на благоустройство территории (земельного участка): образец Указанные документы должны быть составлены не позднее » » г. и направлены Заказчику на утверждение. 4.4.2. Не позднее с момента утверждения Заказчиком документов, указанных в пп.

4.4.1 настоящего Договора, приступить к выполнению работ, предусмотренных п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, и выполнить их в сроки, согласованные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N).

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.