+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на оказание услуг по технадзору

Договор о возмездном оказании услуг по техническому надзору

Договор на оказание услуг по технадзору

Приложение Б

к Рекомендациям

о техническом надзоре

за выполнением проектных

и монтажных работ

по оборудованию

объектов техническими

средствами охраны

дата и место подписания

УВО (ОВО) при МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице начальника _________________, действующего на основания Положения (Устава), с одной стороны, и Организация _________________, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность

провести комплексную экспертизу работ в соответствии с

Рекомендациями о техническом надзоре за выполнением проектных и

монтажных работ по оборудованию объектов техническими средствами

охраны, выполняемых на объекте(ах) Заказчика по адресу:
_________________, в зданиях и помещениях

__________ площадью __________ кв. м.

(наименование организации, предприятия)

II. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Проверить на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации представленную Заказчиком документацию.

2.1.2. Проверить качество оборудования объектов техническими средствами охраны, выполнение установленных сроков монтажных и пусконаладочных работ (периодически или в соответствии с согласованным графиком).

2.1.3. Выявить недостатки в проектной документации при производстве монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.4. Внести предложения по исключению недостатков, установить контроль за их устранением.

2.1.5. Участвовать в приемке технических средств охраны в эксплуатацию на объекте Заказчика.

2.1.6. По результатам проведения комплексной экспертизы оформить Акт сдачи-приемки работ об оказанных услугах по техническому надзору в двух экземплярах. Сроком выполнения работ считать дату подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

2.1.7. Своевременно информировать Заказчика о выполнении своих обязательств по Договору, в том числе досрочном.

2.1.8. Выполнить свои обязательства по настоящему Договору в срок до “__” __________ 200_ года или в соответствии с согласованным графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.9. При выполнении указанных в разделе I Договора обязанностей Сторон руководствоваться действующим законодательством и настоящим Договором.

III. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Своевременно обеспечивать Исполнителя всей необходимой информацией для выполнения настоящего Договора, в том числе проектной документацией, индивидуальными и нормативными актами, регулирующими деятельность объекта.

3.1.2. Обеспечивать сотрудникам, осуществляющим технический надзор, необходимые условия для работы (инструмент, помещение, связь и т.п.).

3.1.3. Своевременно принять к исполнению и оплатить оказанные Исполнителем услуги в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

IV. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость производимых работ по Договору определяется протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

За услуги, оказанные Исполнителем по настоящему Договору, Заказчик оплачивает Исполнителю вознаграждение в размере ________ р., в том числе НДС 18% – _______ р. Указанная сумма перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение пяти банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

V. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им известна в ходе исполнения настоящего Договора.

Под конфиденциальной информацией следует понимать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, а также иные сведения, которые будут отнесены к конфиденциальным по заявлению заинтересованной Стороны.

Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные при этом убытки в полном объеме.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

VII. ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых она не несет ответственность (например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, постановления или распоряжения государственных органов).

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежаще исполненные обязательства по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае невозможности соблюдения настоящего Договора по вине Заказчика последний оплачивает за произведенные Исполнителем работы в полном объеме.

8.3. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору (оказание услуг, осуществление платежей), принятых на себя Сторонами, виновная Сторона обязуется выплатить пеню в размере ______% (________ процента) за каждый просроченный день от суммы невыполненного обязательства или его части.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Недействительность одного или несколько пунктов настоящего Договора не влечет недействительности Договора в целом.

9.2. Любые изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны при условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.

9.3. В настоящем Договоре названия разделов, обозначенные римскими цифрами, не влияют на его содержание и толкование. Если из контекста Договора прямо не вытекает иное, то термины, употребленные в единственном числе, могут предполагать множественное число и наоборот.

9.4. Стороны обязаны в течение пяти календарных дней (с даты внесения соответствующего изменения) направлять друг другу уведомления о перемене наименования организации, ее платежных реквизитов, почтового и юридического адресов, номеров телефонов, о смене руководящего состава и иных фактах, имеющих важное значение для исполнения условий настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора.

9.6. Возникшие разногласия по настоящему Договору Стороны решают между собой. В случае невозможности разрешить возникший спор между собой заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд.

9.7. При расторжении настоящего Договора Стороны обязуются урегулировать финансовые отношения на день расторжения Договора.

X. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: протокол согласования договорной цены за осуществление технического надзора; смета затрат на производство работ по техническому надзору; график осуществления технического надзора и установленных сроков производства монтажных и пусконаладочных работ; индивидуальный журнал технического надзора за производством монтажных и пусконаладочных работ;

Акт сдачи-приемки работ о возмездном оказании услуг по техническому надзору.

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1368

Договор на осуществление технического надзора

Договор на оказание услуг по технадзору

Если становится вопрос о проведении технического контроля для проверки качества продукции или технологического процесса, то первый документ, который является свидетельством проведения данных мероприятий – это договор на осуществление технического контроля.

Данный документ фиксирует все правовые отношения между заказчиком и организацией, которая отвечает за проведение экспертизы.

Договор на технадзор предусматривает все возможные вопросы и ситуации, которые могут возникнуть в результате осуществления процедуры технадзора.

Заключение договора на осуществление технадзора – обязательное условие при работе с экспертными организациями, что является дополнительным доказательством работы «в правовом поле».

Наша компания «Федерация Судебных Экспертов» из многолетнего опыта своей работы всегда является инициатором заключения подобных договоров.

Это гарантирует нашим заказчикам качество работы специалистов нашей компании, помогает защитить интересы обеих сторон, и в кратчайшие сроки помогает устранить возможные взаимные претензии.

Итак, как выглядит договор на технадзор, и на что обратить внимание во время его составления? Правильно составленный договор на осуществление технадзора включает следующие пункты:

  • Название и описание объекта технадзора.
  • Стоимость экспертных работ.

В данный пункт входит не только указание самой суммы, но и условия оплаты и способы перечисления денег.

Сроки проведения технадзора

В этом пункте указываются не только длительность проведения работ, но и дата, когда исполнитель приступает к работе после согласования финансовых и других вопросов с заказчиком.

Права и обязанности сторон, заключивших договор

Здесь оговариваются условия сотрудничества, как заказчика, так и исполнителя работ.

Заказчик обязуется предоставить исполнителю все необходимые условия для проведения работ, обеспечить допуск к объекту технадзора, гарантировать оплату предоставленных услуг согласно срокам данного договора.

В договоре должно быть указано, что заказчик имеет право контролировать сроки и саму процедуру проведения технадзора, а также требовать документацию-отчетность о проведенной работе.

Исполнитель, в свою очередь, обязан обеспечивать присутствие своих специалистов на объекте, вовремя предоставлять информацию об обнаруженных скрытых дефектах и недостатках, следить за технологическим процессом согласно всем стандартам и технической документации. Также в обязанности исполнителя входит: осуществление контроля за соблюдением подрядчиками качества выполняемой работы, сроков и поставляемых материалов согласно предоставленной документации подрядчиков.

  • Порядок подписания акта приемки работ.
  • Ответственность сторон, подписавших договор.

В данном пункте указываются штрафные санкции о нарушении всех вышеперечисленных пунктов. Также должны быть согласованы вопросы ответственности о предоставлении заказчиком ложной информации, которая смогла бы повлиять на качество проведения технадзора.

В договоре может быть отдельный пункт, в котором оговариваются особые условия и согласованные требования со стороны заказчика и исполнителя.

Таким образом, заключение договора и подробное согласование всех моментов и возможных конфликтных ситуаций во время проведения экспертизы обеспечит качество предоставляемых услуг.

Разновидностью договора на технадзор является договор на строительный контроль

При проведении строительного контроля очень важным моментом является заключение договора на осуществление строительного контроля.

Данный документ является гарантией по выполнению всех прописанных обязательств перед заказчиками, а также позволяет отслеживать всю технологическую последовательность выполняемых строительных работ и проверить качество строительных материалов.

Целью договора является получение заказчиком показателей, которые характеризуют степень пригодности строительного объекта. Заключая договор, заказчик должен быть уверен в том, что все проводимые строительные мероприятия полностью соответствуют установленным нормам.

Наша компания «Федерация Судебных Экспертов» заинтересована в качественном проведении строительного контроля, поэтому нашими специалистами всегда заключается договор на строительный контроль. В данном договоре прописываются следующие моменты:

  • предмет договора (именование объекта, его месторасположение и объем площадей),
  • взаимные обязанности сторон,
  • возможные риски и возможность страхования,
  • стоимость услуг по проведению строительного контроля,
  • срок действия договора на проведение строительного контроля,
  • условия и порядок разрешения разногласий и расторжения договора,
  • реквизиты обеих сторон.

Согласно заключенному договору за строительным объектом закрепляется высококвалифицированный специалист нашей компании «Федерация Судебных Экспертов», при этом определяется четкий перечень оказываемых услуг, который может видоизменяться по желанию заказчика или специфики строительного объекта.

Проводимые согласно подписанному договору мероприятия, возможны только при условии большого опыта и высокой квалификации наших специалистов, обеспечивающих строительный контроль.

В обязанности закрепленного специалиста входит: контроль по оформлению разрешительных документов, контроль за качеством монтажных и строительных работ, участие в проверке и приемке строительного объекта, участие в проверке оснащения объекта инженерными сетями.

Помимо этого, специалист нашей компании контролирует проведение лабораторных экспертиз, подготавливает документацию к сдаче объекта в эксплуатацию.

Юридически грамотно составленный договор на оказание услуг является гарантией успешного сотрудничества и отсутствия конфликтных ситуаций в дальнейшем.

Источник: http://StrExp.ru/dogovor-na-osushhestvlenie-texnicheskogo-nadzora/

Договор на оказание услуг по технадзору

Договор на оказание услуг по технадзору

1.2. Функции строительного контроля (технического надзора) (далее — услуги) выполняются в отношении услуг и (или) работ по: (указать вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома) (далее — работы) по адресу: ( ) (далее — объект).

(если выполняются работы по ремонту (или замене) лифтового оборудования — дополнительно вписать регистрационные номера лифтов) 1.3.

Работы на объекте выполняются подрядной организацией, выбранной в установленном порядке (далее — Подрядчик) и действующей на основании договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме или договора на выполнение работ по ремонту (замене) лифтового оборудования (далее — Договор подряда). 1.4. Функции строительного контроля (технического надзора) осуществляются в виде проверки выполнения работ на объектах на соответствие требованиям

Договор на оказание услуг по осуществлению контроля и надзора за строительством

г.

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению функций заказчика-застройщика по Договору строительного подряда от «__»___________ ____ г.

Договор на оказание услуг по осуществлению контроля и надзора за строительством (ЗАО «Юринформ В», 2010)

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 02.07.2010. ДОГОВОР на оказание услуг по осуществлению контроля и надзора за строительствомг. ____________________ «___»________ ___ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе также именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.1.

Договор оказания услуг по техническому надзору (при реконструкции квартиры)

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор об оказании услуг, аутстаффингу».

Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. Договор оказания услуг по техническому надзору (при реконструкции квартиры) г. _____________________ «__» _______________ _________ г.

___________________________________________________________________ (наименование собственника) в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, (указать документ) именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________ _________________________________________________________________________

Договор о возмездном оказании услуг по техническому надзору (Рекомендации по техническому надзору)

«__»_________200_ г.

г.

__________ N ______ УВО (ОВО) при МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице начальника _________, действующего на основании Положения (Устава), с одной стороны, и Организация _____________, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: I. Предмет договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность провести комплексную экспертизу работ в соответствии с Рекомендациями о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны, выполняемых на объекте(ах) Заказчика по адресу: ____________________________, в зданиях и помещениях _______________________________________________ площадью _________ м

. (наименование организации, предприятия) II.

Договор на осуществление технического надзора

: 5 (100%) — 1 Если становится вопрос о проведении технического контроля для проверки качества продукции или технологического процесса, то первый документ, который является свидетельством проведения данных мероприятий – это договор на осуществление технического контроля. Данный документ фиксирует все правовые отношения между заказчиком и организацией, которая отвечает за проведение экспертизы.

Договор на технадзор предусматривает все возможные вопросы и ситуации, которые могут возникнуть в результате осуществления процедуры технадзора.

Заключение договора на осуществление технадзора – обязательное условие при работе с экспертными организациями, что является дополнительным доказательством работы «в правовом поле». Наша компания «Федерация Судебных

Особенности договора на технадзор

» » Заказчик может самостоятельно контролировать ход строительства, покупку и качество используемых материалов и прочие аспекты строительных работ, но гораздо удобнее и выгоднее обратиться в специализированную фирму, заключив договор на оказание услуг по техническому надзору за строительством.

Такой договор широко применим на практике.

Давайте рассмотрим особенности договора. Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица. Это предусмотрено в ст. 4 Федерального закона от 25 февраля 1999 г.

Договор на оказание услуг технадзора

статьи: 1.1.

Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению функций заказчика-застройщика по Договору строительного подряда от «__»___________ ____ г.

N _____ (далее — «Договор подряда») на строительство ___________________ (далее — «Объект строительства»), находящегося по адресу: _______________________, заключенному между Заказчиком и строительной организацией ____________________ (далее — «Строительная организация»).

1.2 Заказчик обязуется оплатить услуги, предусмотренные п. 1.1, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

1.3.2. От имени Заказчика осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и муниципальными органами (в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объекте строительства), организует приемку работ и сдачу Объекта строительства в эксплуатацию (в том числе приемку выполненных работ по отдельным этапам, приемку скрытых работ). 1.3.3.

Примерная форма договора об оказании услуг по техническому надзору за строительством (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии со ГК РФ.

Договор об оказании услуг по техническому надзору за строительством [место подписания договора] >[число, месяц, год] > [Полное наименование заказчика] в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия действовать от имени юридического лица], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [полное наименование инженерной организации] в лице [должность, Ф.

Источник: https://profjurist.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-tehnadzoru-13865/

Договор на оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля (технического надзора) в Санкт-Петербурге (примерная форма), Договор (форма)

Договор на оказание услуг по технадзору

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Приложение3к распоряжениюЖилищного комитета

от 24.02.2014 N 128-р

(Примерная форма)

Санкт-Петербург20года
(некоммерческаяорганизация “Фонд – региональный оператор капитального ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах”, управляющая организация,товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооперативлибо жилищный кооператив
или инойспециализированный потребительский кооператив)
,
(полноенаименование)
в лице, действующего наосновании
, именуем(-ая, -ый, -ое) вдальнейшем
“Заказчик”, с одной стороны иСанкт-Петербургское государственное казенное учреждение”Жилищное
агентстворайона Санкт-Петербурга”, влице
, действующего(-ей) на
основании, именуемое в дальнейшем”Исполнитель”,
руководствуясьЗаконом Санкт-Петербурга от04.12.2013 N 690-120 “О капитальном ремонте общего имущества вмногоквартирных домах в Санкт-Петербурге” (далее – Закон),постановлениемПравительства Санкт-Петербурга от 21.12.2013 N 1017 “О порядкепривлечения в 2014 году подрядных организаций для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества вмногоквартирных домах Санкт-Петербурга”,
постановлением ПравительстваСанкт-Петербурга от
N“О предоставлении в 2014 годусубсидий на финансирование оказания
услуг и (или)выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества вмногоквартирных домах в Санкт-Петербурге”, заключили настоящийдоговор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья1. Предмет договора

1.1. Исполнительпринимает на себя обязательства по осуществлению функцийстроительного контроля (технического надзора) за оказанием услуг и(или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества вмногоквартирном доме согласно данным, указанным в Приложении N 1 кДоговору.

1.2.Функции строительного контроля (технического надзора) (далее -услуги) выполняются в отношении услуг и (или) работ по:
(указать видуслуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуществамногоквартирного дома)
(далее – работы) поадресу:
() (далее – объект).
(есливыполняются работы по ремонту (или замене) лифтового оборудования -дополнительно вписать регистрационные номера лифтов)

1.3. Работы на объектевыполняются подрядной организацией, выбранной в установленномпорядке (далее – Подрядчик) и действующей на основании договора наоказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонтуобщего имущества в многоквартирном доме или договора на выполнениеработ по ремонту (замене) лифтового оборудования (далее – Договорподряда).

1.4. Функциистроительного контроля (технического надзора) осуществляются в видепроверки выполнения работ на объектах на соответствие требованиямсметной и технической документации, действующих нормативныхправовых актов согласно статье 4 Договора, а также в виде контроляи надзора за сроками выполнения работ.

Статья2. Сроки оказания услуг по Договору

2.1. Начало оказанияИсполнителем услуг: с момента начала выполнения работ по Договоруподряда.

2.2. Окончание оказанияИсполнителем услуг, указанных в пункте 1.

1 Контракта: датаподписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссиейзаконченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ илиакта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работпо замене или ремонту лифтового оборудования (далее – Акт приемки вэксплуатацию) в порядке, предусмотренном Договором подряда.

Статья3. Стоимость и порядок приемки услуг по Договору

3.1. Услуги оказываютсяИсполнителем на безвозмездной основе, оплата по данному Договору непроизводится.

3.2. Приемка Заказчикомоказанных Исполнителем услуг осуществляется после окончания работна объекте и подписания Акта приемки в эксплуатацию в соответствиис Приложением N 1 к Договору.

3.3. Исполнитель втечение 2 (двух) рабочих дней со дня окончания оказания услуг поДоговору, направляет Заказчику три экземпляра актов приемкиоказанных услуг, подписанные со своей стороны и содержащие описаниемероприятий, проведенных Исполнителем.

3.4.

Заказчик в течение 7(семи) рабочих дней со дня представления акта приемки оказанныхуслуг проверяет соответствие объема и качества оказанных услугтребованиям Договора и по результатам проверки подписывает инаправляет Исполнителю акт приемки оказанных услуг либомотивированный отказ от приемки услуг, с указанием причин дляотказа от подписания акта приемки оказанных услуг.
Входе проведения проверки представленного Исполнителем акта приемкиоказанных услуг, Заказчик вправе запрашивать у Исполнителя устные иписьменные пояснения по представленным документам, в том численаправленные на уточнение представленных Исполнителем документов иинформации. Указанные пояснения должны быть представленыИсполнителем не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня поступлениязапроса Заказчика, если иной срок не будет согласован сЗаказчиком.
НепредставлениеИсполнителем требуемых пояснений может являться основанием длявозврата Заказчиком документов, представленных Исполнителем безподписания.

3.4.

Услуги Исполнителяпо Договору считаются принятыми Заказчиком со дня подписания актаприемки работ на оказание услуг.

Статья4. Права и обязанности сторон

4.1. При оказании услугпо Договору Исполнитель проводит следующие мероприятия:

4.1.1.

В течение двухрабочих дней со дня подписания Договора назначает своегопредставителя для осуществления полномочий по контролю завыполнением Подрядчиком работ по Договору подряда (далее -представитель Исполнителя) и в этот же срок письменно сообщаетЗаказчику данные об указанном представителе: фамилию, имя,отчество, должность, телефон, адрес электронной почты длянаправления информации, связанной с исполнением Договора (далее -адрес для уведомлений). Исполнение Договора, в том числе реализациявсех мероприятий и любых других действий, предусмотренныхДоговором, осуществляется от имени Исполнителя представителемИсполнителя без каких-либо дополнительных документов,подтверждающих указанные полномочия.

4.1.2. Проверяет наличиеу Подрядчика всех документов, предусмотренных действующимзаконодательством, Договором подряда и необходимых для выполненияПодрядчиком своих обязательств по Договору подряда.

4.1.3. Осуществляетконтроль за соблюдением Подрядчиком требований техническойдокументации, действующих нормативных правовых актов и сметнойдокументации.

4.1.4. Осуществляетпроверку качества строительных материалов, изделий, конструкций иоборудования (далее – продукция), поставленных Подрядчиком наобъекты для выполнения работ. Результаты проверки заносятся вжурнал производства работ.

4.1.5. Осуществляетпроверку выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий пособлюдению правил складирования и хранения применяемой продукции.Результаты проверки заносятся в журнал производства работ.

4.1.6. Проверяет полнотусостава и соблюдение последовательности технологических операций повыполнению работ на объекте согласно требованиям сметной идействующей технической документации, действующих нормативныхправовых актов.

Проверка должна осуществляться не менее 2-х раз внеделю в соответствии с графиком посещения объекта (Приложение N 2к Контракту), а при необходимости вне графика дополнительно.Результаты проверки заносятся в журнал производства работ.

4.1.7. Совместно сПодрядчиком проводит освидетельствование скрытых работ и фиксируетрезультаты контрольного мероприятия путем составления акта.Результаты освидетельствования скрытых работ заносятся в журналпроизводства работ с приложением к нему соответствующего акта.

4.1.8. Осуществляетконтроль за сроками выполнения работ, установленными Договоромподряда. Информирует Подрядчика о предполагаемом срыве сроков непозднее 14 дней до окончания выполнения работ в соответствии сусловиями Договора подряда.

4.1.9. В пределах своихполномочий принимает меры по своевременному устранению Подрядчикомвыявленных дефектов и нарушений технологии работ в течение срокадействия Договора и в пределах гарантийного срока, установленногоДоговором подряда.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/493629425

Типовой и стандартный договор проведения технадзора и экспертизы

Договор определяет сроки и порядок исполнения обязательств, порядок зачисления средств Заказчиком Исполнителю, процедуру и порядок разрешения споров, которые могут возникнуть в процессе исполнения Договора.

Естественно, что любой официальный документ существует в определённом правовом поле государства, на территории которого ведётся строительство, расположены субъекты и объекты права и где заключаются официальные документы.

Необходимость соответствия прописанных статей Договора законодательству Российской Федерации даже не обсуждается, суть Договора – определение формата и порядка оказания услуг, достижение поставленных задач Заказчиком Исполнителю в соответствии с отмечаемыми условиями, в согласованности взаимных действий.

В Договоре прописывается и ответственность сторон, некоторые положения определяются законодательством РФ, под защитой которого находятся все его участники. Необходимо

Договор на оказание услуг технического надзора

3.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд.4. М.П.

Договор о возмездном оказании услуг по техническому надзору за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны

Выявить недостатки в проектной документации при производстве монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.4. Внести предложения по исключению недостатков, установить контроль за их устранением. 2.1.5. Участвовать в приемке технических средств охраны в эксплуатацию на объекте Заказчика. 2.1.6. По результатам проведения комплексной экспертизы оформить Акт сдачи-приемки работ об оказанных услугах по техническому надзору в двух экземплярах.

Сроком выполнения работ считать дату подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

2.1.9. При выполнении указанных в разделе I Договора обязанностей Сторон руководствоваться действующим законодательством и настоящим Договором.

3.1.

Договор о возмездном оказании услуг по техническому надзору

2.1.3. Выявить недостатки в проектной документации при производстве монтажных и пусконаладочных работ. 2.1.4. Внести предложения по исключению недостатков, установить контроль за их устранением.

2.1.5. Участвовать в приемке технических средств охраны в эксплуатацию на объекте Заказчика. 2.1.6. По результатам проведения комплексной экспертизы оформить Акт сдачи-приемки работ об оказанных услугах по техническому надзору в двух экземплярах.

2.1.9. При выполнении указанных в разделе I Договора обязанностей Сторон руководствоваться действующим законодательством и настоящим Договором.

Примерная форма договора оказания услуг по техническому надзору (при реконструкции квартиры)

Предмет договора 1.1.

По настоящему договору Исполнитель, в целях сделать процесс реконструкции квартиры с начала и до окончания работ максимально управляемым и контролируемым для Заказчика, обязуется оказать полный спектр услуг по техническому надзору за реконструкцией квартиры Заказчика, находящейся по адресу: _______________________________________ ________________________________________________________________________, с момента подготовки проекта и до сдачи объекта, а Заказчик принимает на себя обязательство оплачивать оказываемые услуги на условиях настоящего договора. 2. Права и обязанности Сторон 2.1.

Заказчик обязуется: — предоставить Исполнителю техническое задание, проект, а также всю разрешительную документацию, имеющуюся у Заказчика, требуемую в соответствии с действующим законодательством для

Договор технического надзора

Рассмотрим подробнее вопрос о проверке правильности составления проектно-сметной документации. Итак, сметная документация является основополагающим документом при строительстве.

В ней должен быть определен объем и стоимость работ, а также указана цена на строительные материалы.Анализ сметной документации, проведенный опытным специалистом, позволит избежать завышения/занижения стоимости работ, что в свою очередь, позволит значительно снизить финансовые риски при строительстве.

Кроме того, эксперт рассмотрит указанный состав материалов, с расшифровкой стоимости.Далее коснемся составления договора на выполнение работ по тех. надзору, их соответствия установленным требованиям.

Договор технического контроля предусматривает, что эксперт обязан проследить за соблюдением сроков выполнения работ в соответствие с графиком.Специалист по техническому надзору обязательно должен участвовать в рассмотрении

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.